建筑分项合同转让最新协议（精选3篇）

建筑分项合同转让最新协议（精选3篇）

建筑分项合同转让最新协议 篇1

　　甲方：_______________身份证号码：_______________

　　乙方：_______________身份证号码：_______________

　　根据中华人民劳动法之规定，自愿，平等，互利的原则。甲方自愿土石方开挖承包给乙方。甲乙双方友好协商，达成以下共识：

　　一甲方的权利与义务：

　　1甲方取得土石方的开挖权合法有效。

　　2甲方应协调好当地政府和当地百姓的关系，确保乙方在开挖过程不受阻扰，顺利施工作业。如因甲方处理不当，造成机械停工两天，甲方应付乙方机械租金费。

　　3甲方提供乙方人员住宿及生活费。

　　4双方签订合同时，甲方付乙方进场费大写。

　　5甲方提供机械燃油费。

　　6开挖方量以实际开挖量为准，每立方米元。乙方机械进场后，甲方每十五天记开挖方量一次，并支付乙方所开挖方量费用，甲方可扣除燃油费。(预付款待工程完工后，甲方一次扣除)

　　7甲方不得要求乙方回填所开挖的坑。

　　二乙方的权利与义务：

　　1乙方应到场甲方所需机械。(提前协商)

　　2一方保证每月一定的开挖方量。

　　3乙方负责沙石挖、运、出废料、平废料场。

　　4运输距离不超过一公里。如超出一公里，必须移动料台。

　　三甲、乙双方有待共同协商的：

　　1开挖方式双方共同协商，(必须子确保安全的前提下进行。)

　　2开挖时土石方遇直径大于一点五米的石头，(每层不超过20%)，有水锈层，坚固的拟结层，甲方应另付破碎费。

　　3燃油涨价，每吨燃油上涨的价格，每方沙石上涨油价格的一点无倍。(按油价上涨均摊)。

　　四以上未尽事宜，经甲、乙双方协商再定。

　　五以上合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字生效。

　　甲方 ：___________

　　乙方 ：___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

建筑分项合同转让最新协议 篇2

　　发包方： 承包方：

　　为确保工程顺利进行，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订合同，以利共同遵守。 第一部分 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、结构类型：全现浇剪力墙

　　4、甲方驻地施工现场代表：

　　乙方驻地施工现场代表：

　　第二部分 工期

　　1、开工时间：月日

　　2、竣工时间：月日

　　3、工期从基础砼垫层至主体结构完成分为两个阶段考核。 a、±0.000

　　b、±0.000至主体，三月保证三层半，四月保证五层半，五月保证六层，从三月份开始，按月考核。

　　c、二次结构(空调搁板、飘窗、阳台栏板)屋面机房、水箱间、女儿墙 年 月 日完。

　　4、考核办法

　　按上述阶段性工期要求分月考核，工期每延后一日，扣除合同价款20xx元。各阶段工期延后一日，扣合同价款1万元。

　　5、工期顺延

　　由于人力不可抗拒的自然灾害或因甲方当月停水、停电、材料不能及时供应，累计超过5天，超过部分经项目经理签字，可以顺延。停工待料时间超过七天以上，造成职工损失由甲方负责，乙方每人按 元/天计算。

　　6月 式复工，按月计划开始考核。

　　第三部分 质量

　　1、本工程质量等级为良优，表面观感达到清水砼。主体结构完成后不再进行抹灰修饰。具体控制数据附后：

　　2、检查办法

　　按主体施工质量控制表，1~12项每层(基础算一层)每项随机检查测试100个点，13、14、15、16逐部、逐角检查测试，90%达到主体施工质量控制表允许偏差要求，且超出允许偏差10%部分，每超出一个点扣款50元。

　　3、质量事故

　　依据主体施工质量控制表，检查结果超过允许偏差2倍以上为质量事故，另砼出现蜂窝、孔洞也成质量事故。发生质量事故每处扣款5000元。

　　4、过程控制

　　每项分部工程完成后，须由乙方质量员按质量验评表如实填写且符合规范要求后报甲方质量员，共同验收后，报监理验收后方可进行下一道工序的施工，未经监理验收，擅自进行下道工序，每次罚款20xx元，并停工检查。

　　5、成品保护

　　乙方自进场起至退场止，承担在此期间所形成的产品成品保护，乙方退场时，由甲乙双方共同逐层核查，发现成品损坏，每处扣除乙方人工费1000元。

　　第四部分 安全生产 文明施工

　　1、安全生产

　　甲方应提供施工所需的各种安全保护设施，(安全帽(黄色)、安全带、防滑鞋、电焊手套、墨镜、绝缘鞋由乙方自备，不属甲方供应范围)，乙方应按照有关规定实施安全保护措施，否则承担由于安全管理、设施不全所造成事故的责任和相关所有费用。

　　2、文明施工

　　本工程要成为市安全文明优良工地，所需材料和设备由甲方提供乙方实施，乙方应按照甲方之要求，进行现场及生活区的清理，三钢工具及各种材料的堆放，费用平米包干确定价格以内，不再重复计费。若达不到要求者，甲方有权安排其他施工队完成，费用由乙方承包价内扣除。

　　3、评比检查

　　甲方每日检查一次，检查结果以及整改办法限时整改以书面形式返施工方，在规定时限内乙方未能整改者，每拖延一天罚款1000元。

　　在施工现场和生活区发现大便一次，罚款500元，未戴安全帽进入施工现场每人每次罚款50元。

　　4、太钢指挥部罚款如是乙方责任，则全部由乙方承担。其它根据情况定。

　　第五部分 对劳务分包的基本要求

　　1、乙方须有国家认可的相应劳务承包资质等级。

　　2、乙方施工人员必须年满18周岁，不满60周岁，身体健康，无疾病、无违法行为，均须持有本人的身份证。

　　3、乙方施工人员进场后，暂住证、劳务上岗证由甲方负责办理，乙方配合甲方办理。

　　4、要求乙方施工人员中各类技工必须达到60%，其中持有上岗证、培训证者在50%以上。(钢筋工 位，木工 位，砼工 位须有上岗证)

　　5、从事电工、焊工、架子工、信号工、机修工等特种作业人员必须经过专门培训，并有特种作业证书。(电工二位、焊工四位、架子工、起重工共十六位)以备劳动局检查。

　　6、进场人数根据甲方要求的工期质量随时进行调配，保证施工正常运行。

　　7、乙方必须有健全的管理班子，队长一名，技术员二名，钢筋工长、木工工长、砼工长、安全员、质量员各一名。

　　第六部分 材料管理

　　1、所有工具、设备、材料进入施工现场后，一次性由甲方保管员发给乙方，乙方应仔细核对数量。

　　2、所有周转材料及机具乙方领用后，必须如数退给甲方，少退者依当时市场价扣除。其中，扣件2‰核算。

　　3、所有消耗材料依据山西省相关定额核算，超出部分由乙方全额赔偿，节余部分甲方全额返还乙方。

　　4、机械进场后，甲、乙双方管理人员及特殊上岗人员共同检查其是否正常运行，如一切正常交给乙方，乙方必须妥善管理，定期保养、维护(费用由甲方出，不包括人工费用)，保证其满足施工期要求，若发现故意损坏或故意以小错不报筑成大错而停工的，甲方将强令该岗位人员下岗，并视情节对乙方处以罚款。

　　5、所有机具设备、周转材料退场必须清理干净，模板要清理刷油。

　　第七部分 承包费用及支付办法

　　1、依据规范计算的建筑面积，每平方米,其中屋面上机房按20xx年版定额加30%管理费计价。人工单价：不论大小工/天。

　　2、承包范围

　　从砼垫层(含垫层)以上所有设计图纸及变更和主体结构工程项目;现场内装卸材料及机械设备(除塔吊和电梯)的安装、调试和拆除回运;施工现场和生活区内所有安全文明施工，材料整理码垛，以及现场检查之用工;现场临水、临电、文明施工要求的场地硬化、厨房、厕所、日常卫生、电焊、机械、安全防护方面的用工，工人的往返费用，主体施工阶段的用电，机械维修之用工，小型机械及产头工具(如铁锹、锤、手提电锯、打磨机、切割机等)。

　　3、支付方式

　　a、甲方每25日核查当月完成的工程量，经项目经理签字后，扣除施工过程中的各项罚款，在下一个月5日前支付上月人工费的80%。

　　b、在主体结构全部完成之后，经太原市建筑工程质量监督站会同业主、监理、甲方共同验收签字后10日内支付人工费的85%。

　　c、如果经过四方验收达不到优良标准，还需抹灰装饰，承包价则降为每建筑平米 元/m2。

　　d、如果经过四方验收达到优良标准，不再抹灰装饰，主体阶段的各种东西退清，开始结算。结算时按承包价乘以建筑平米数，扣除施工过程中的各项罚款，结算完成后，甲方在20日内付乙方人工费至结算额的95%，其余5%1年内付清。

　　第八部分 合同的生效与终止

　　1、本合同自签章之日起生效。

　　2、出现下列情况，甲方可提出终止合同。

　　a、乙方有严重损害甲方形象及利益的行为发生。

　　b、未完成甲方进度计划，并无具体改进措施。

　　c、发生质量问题，对甲方责令不予改正，私自修补造成不良影响。

　　d、未按安全规章生产，整改后又不能达到要求的。

　　甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章)

　　年月日：

建筑分项合同转让最新协议 篇3

　　建设工程施工合同是建设单位与施工企业通过设定的条款，明确双方的权利和义务关系的特殊的承揽合同，由于建筑市场实行的先定价后成交的期贷式交易的特殊性决定了建筑行业的高风险性；同时，由于建筑工程具有投资大、工期长、材料设备消耗多、质量要求高、产品固定地点、受自然和环境影响约束等具有经济性技术性的特点，再加上目前建筑市场僧多粥少，处于多重关系的市场下，市场对业主的约束和规范甚少，合同存在着单方面的约束性，责权利不平衡，使施工承包方在市场交易中处于明显的弱势和不利地位。为此，最高人民法院出台了《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《施工合同的司法解释》），自20xx年1月1日起施行。在建筑市场法制环境日趋规范和当事人自治原则的新形势下，如何加强企业施工合同管理，防范和规避市场中的合同风险，已成为每个施工企业的当务之急。

　　1、合同风险的主要表现

　　1.1施工合同所依照的是否为有效的法律法规，合同主体是否合格；当事人意思表述是否真实；合同内容和形式是否合法等问题，通常会影响合同的效力，或未能针对性地拟订解决建设工程价款的结算、工程的保险、工程款的拨付、合同解除等具体情况的条款，或光是列入《招标投标法》、《建筑法》等原则性条规，到时候合同当事人发生争议，陷入于法无据的尴尬和风险。

　　1.2合同存在着单方面的约束性，责权利不平衡，使施工承包方在苛刻的条件下，被动地承受着质量、工期等方面的诸多风险。

　　1.3业主违约，拖欠工程款的风险。由于业主的资信存在问题，建设资金缺乏或违规工程的存在，使后续资金不能到位。

　　1.4先定价后成交的价格风险。建筑工程的合同标的，往往需要一定的过程才能完成；受市场多种因素的影响建筑材料的价格有时会发生剧烈波动，合同的固定价、包死价均给施工方带来较大的风险。

　　1.5履约过程中的变更、签证风险。由于业主的原因，引起设计和施工图的更改，施工的自然条件和作业条件的意外变化等，施IT程量的增加，而业主不按时签证或回复联系单，给施工方带来利益损失的风险。

　　上述列举是合同的主要风险，从风险毒现来看，这些现象属于合同风险管理的范畴。因此，施工企业应主动急遽作出反应，特别是《施工合同的司法解释》依据出台以后，施工企业要运用好《施工合同的司法解释》，进一步健全和完善企业合同管理体系，防范和规避市场中的合同风险，切实地保护自己的合法权益。

　　2、企业防范和控制施工合同风险的具体措施

　　2.1健全和完善合同管理制度施工企业就合同管理全过程的每个环节和程序，建立和健全具体的可操作流程，这些程序和环节应包括：介绍信的开具、招标信息的跟踪、中标情况的汇总、合同的草拟、洽谈、评审、用印、履约跟踪、变更、违约、解除、终止等。除了总公司有健全的合同管理制度和操作流程，有分公司设立的企业，还必须根据实际情况补充增加自己的管理制度，这样可使合同管理的细节有章可循，有案可查，减少不必要的失误和盲目所带来的市场风险。

　　2.2建立符合企业实际的合同管理体系。

　　2.2.1大中型施工企业应建立专门的合同管理机构，分公司或项目部应设立合同管理岗位，应由专人专责管理。

　　2.2.2合同管理人员首先要具备相应的法律、法规知识和运用法律、法规的能力，熟悉合同签订和变更、索赔程序，同时还要具备工程管理、造价管理知识和实际运用能力。

　　2.2.3应采用统一的合同文本。最好直接套用建设部和国家工商局推荐的施工合同示范文本。其特点是规范、全面、严谨、准确，具有较强的操作性。采用这个文本，将有利于避免因管理人员水平不高或疏忽而产生的漏洞，有利于明确合同主体双方的权利和义务，也有利于合同争议的解决。但在市场中处于强势地位的那些业主和发包方往往不愿采用该文本，常常喜欢自己拟订合同。这时施工方要引起高度重视，对拟订的每个条款，特别是合同中的免责条款，加以仔细斟酌，以免无效合同和错漏、歧义的产生，尽量限制业主风险的转嫁，尽力保护自己的合法权益，因为合同中的任一条款都有可能给当事人带来较大风险和重大的损失。

　　2.3要从程序和实体上把好合同评审关，并严格评审

　　2.3.1要充分研究招标技术文件。招标文件是要约邀请，其中很多关于技术性的要约条款，涉及到发包人、承包人的权利义务，并将成为合同的主要内容。评审招标文件的主要内容应是项目的合法性、工程承接的可能性、施工难易的程度、资信状况、风险程度、以及业主或发包方以往的经营业绩与履约能力等，企业的合同主管部门与相关部门应作出明确的评审结论，确定是否参加招标。

　　2.3.2如投标中标，从程序细节上对合约签订权的要求，作出对应的规范化的操作标准和流程。在主体上，根据招标文件和要求规定的合约条款，作逐条的综合评审。并根据合约标的和项目规模的大小，由企业内部合同主管部门协同相关部门以会议会审的方式加以评审。针对合同涉及的法律依据、施工和材料要求、免责条款、条文词句，进行严格审核或修改。对施工企业法人代表的授权代理人，要有严格的条件限制，保证企业法人授权行为的规范。

　　2.4建立严格的印章使用制度企业的合同专用章是代表企业在经营活动中对外行使权利、承担义务、签订合同的凭证。因此，企业要实行合同专用章审批和使用分离的'规定。

　　2.4.1由企业主要领导负责审批。

　　2.4.2指定专人做好登记、用印以及合同专用章的保管。

　　2.5加强履约合同过程中的管理。

　　根据建设施工合同持续时间长，标的额度比较大，而且合同履行过程中干扰事件和市场因素多变，变更、增补合同和施工签证频繁，施工企业要应用好《施工合同的司法解释》第16～19条，指导项目部加强签证管理，及时收集和整理好原始凭证。这是减少合同双方纷争和施工企业经济损失的惟一途径，也是合法合理转移合同风险的主要手段，更是合同当事人保护自身权益的最好办法。

　　3、加强法律学习，提高防范能力从现有的市场环境来看，施工企业承担太多不应承担的市场风险，但市场的有序、完善和规范，有一个渐进的过程。

　　施工企业应从领导开始到有关部门及人员学透与建设工程密切相关的《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》等基本法律，还需深刻理解和熟练运用像《施工合同的司法解释》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等作为法院判决和法官直接引用的具体法律根据，并具体落实到企业的施工合同管理中，练好保护自身权益的内功。这样，就能最大限度地减少市场经济中合同和法律诉讼的风险，万一被诉讼，也能用法律保护自己。这就要靠施工企业在合同管理中有效用好《施工合同的司法解释》等类似适用法律的相关规定。